ΕΓΓΡΑΦΑ - Ο Τατούλης έδωσε στην εταιρεία του αδελφού του να κατασκευάσει δρόμο που έχει παραδοθεί

ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2013 ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ.....
2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2013 ΞΑΝΑΒΓΗΚΕ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ !!!
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ ......ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ !!!!

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ !!!!
ΜΕ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ !!!!
ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ !!!!
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΕΒΛΕΠΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ......ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ !!!!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ;

Για τον δρόμο Μεγαλόπολης - Καρύταινας, έχουμε γράψει ουκ ολίγες φορές.....

Δεν φανταζόμασταν όμως την προκλητικότητα των ενεργειών, όλων των αρμοδίων , πλην του σουλτάνου του Μορέως, που έχουν βάλει ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ γι΄ αυτό το έργο......ΣΚΑΝΔΑΛΟ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΟ 2012 !!!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΠΕ ΕΠΕ .....ΕΝΑΝΤΙ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ !!!!

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΕΑΠ (ΛΙΓΝΗΤΟΣΗΜΟ ) ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ !!!!

Και είχε παραληφθεί από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ......ως ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣ !!!!

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013 ???????




ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ??????




ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟ 2012 :

Η προσωρινή παραλαβή του έργου

Η οριστική παραλαβή του έργου

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%9D87%CE%9B1-%CE%966%CE%A4?inline=true

Ο κ. ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ είναι το στέλεχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφέρειας, που ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ..........στο προηγούμενο έργο του δρόμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ ......
Ο ίδιος ήταν που έδινε τις......ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ έργου που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΦΤΙΑΧΝΕ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ........ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ .....ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ !!!

ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ ???

ΔΕΝ ΘΥΜΟΤΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ ???

Η κυρία θεματική επίσης.....που ενέκρινε τις παρατάσεις του ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ......ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ ???
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ, Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ........ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΑΛΕΝΗ.....ΕΙΧΕ ΞΑΝΑΚΑΤΑΣΛΕΥΑΣΤΕΙ ???
ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ???

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ???
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ......ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ ΜΥΘΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ???

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, ο δρόμος ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ , έχει κατασκευαστεί και ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ από την εταιρεία ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ !!!


Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΡΑΦΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32673/2354 /23-05-2013 ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.......

ΑΛΛΑ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΞΑΝΑΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ !!!!
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.......ΤΟ ΕΑΠ (ΛΙΓΝΗΤΟΣΗΜΟ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ !!!!!
Και υπογράφεται από τους ΊΔΙΟΥΣ υπηρεσιακούς παράγοντες !!!
Τελικά αυτές οι υπηρεσίες του σουλτανάτου, μάλλον θέλουν ξεσκαρτάρισμα,.......όλο σε προβλήματα τον οδηγούν με τις......ενέργειές τους, εκτός του ότι κάθεται και στα εδώλια !!!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ :

ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2013, ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΑΠΟΜ ΤΗΝ ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ.....
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΞΑΝΑΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ !!!
ΓΙΑ 1.400.000,00 ΕΥΡΩ !!!
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ 3ο ΕΑΠ (ΛΙΓΝΗΤΟΣΗΜΟ ) !!!
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ '' (στο προηγούμενο έργο έλειπε το Ε.Ο. που σημαίνει Εθνική Οδός .....ΑΛΛΑ δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να ενώνει την ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ με την ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν τα ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ !!!) Απλά ο πρώτος εργολάβος, έφτιαξε μερικά χιλιόμετρα δρόμου ακόμα !!! μέχρι τα όρια του Νομού Αρκαδίας !!!

Και Ω ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ .....μετά από μερικές δημοπρασίες......έρχεται ο ''ΝΕΟΣ'' κατασκευαστής - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ του δρόμου ο αδερφός του ''αδερφού'' ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ, με την εταιρεία που έχει μαζί με τα παιδιά του σουλτάνου και παίρνει το έργο !!!

Για τον οποιονδήποτε πιστέψει τις ελαφρές δικαιολογίες του ποδαριού, που πιθανά θα ακουστούν ως απόηχος αυτού του άρθρου, πως τάχα, δεν είναι το ίδιο έργο, αφού η πρώτη εργολαβία αναφέρει " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ'' .......καταθέτουμε πως :

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ......

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΈΡΓΟ ΔΕΝ ΈΒΑΛΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΚΟΚΚΟ ΧΑΛΙΚΙΟΥ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.......
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΟΛΛΑ , ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ .....
Η ΚΥΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΜΥΝΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΕΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ,
ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΔΩΣΕ ''ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ'' ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΦΟΥ
ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ !!!!
ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ 2 ΜΟΛΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΞΑΝΑΒΓΑΛΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ !!!

ΕΛΕΟΣ !!!!

Πηγή orthologika.blogspot.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

12 μήνες φυλάκιση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τον Πέτρο Τατούλη!

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα χρόνο επέβαλε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας στον περιφερεάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και την αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου για παράβαση καθήκοντος.


Την μήνυση έχει καταθέσει η "Ελευθερία" για τον αυθαίρετο, παράνομο και εκδικητικό τρόπο αποκλεισμού της από την δημοσίευση διακηρύξεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κι αυτό, ο αποκλεισμός της δηλαδή, έγινε σύμφωνα με την εφημερίδα, ως αντίποινα εκ μέρους Τατούλη - Νικολάκου της έντονης πολιτικής κριτικής που τους ασκούσε και συνεχίζει να τους ασκεί η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Ν. 3548/2007 προβλέπεται ίση κατανομή των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες που έχουν το σχετικό από το νόμο δικαίωμα. Παρ’ όλα αυτά το ηγετικό δίδυμο της Περιφέρειας αγνόησε επί διετία (2011-2012) το νόμο και τον εφάρμοσε μόνο με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Το αδίκημα όμως είχε συντελεστεί στην διάρκεια της πρώτης διετίας της θητείας τους. Η σημερινή δίκη έγινε μετά από δύο αναβολές. Την πρώτη επειδή οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και την δεύτερη λόγω αποχής των δικηγόρων.

Η ποινή 12μηνης φυλάκισης έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Πηγή www.newsit.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας Τατούλη !!!

Έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα «Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι» καίει την οικογένεια Τατούλη, που βρίσκονται πίσω από την κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ, η οποία έχει αναλάβει αρκετά έργα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανάμεσά τους και το έργο «Δρόμος Γύθειο - Αρεόπολη - Γερολιμένας» κλπ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, μπλόκαραν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο της Εταιρείας, όσο και του αδελφού και της θυγατέρας του Περιφερειάρχη.

Ο λόγος, ότι η εταιρεία ΚΑΣΤΑΤ έχει να αποδώσει ΦΠΑ από το 2005 έως και το 2011, σύμφωνα με έλεγχο που της έγινε.

Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι, πως η εταιρεία αυτή πληρωνόταν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έργα που αναλάμβανε, από τη στιγμή που ενώ χρωστά στο Δημόσιο, λογικά δεν θα μπορούσε να έχει και φορολογική ενημερότητα για να πληρωθεί με δημόσιο χρήμα.

Πηγή

https://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Έτσι οργανώνεται το "δίκτυο Τατούλη" στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Της Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεδρίασε για να πάρει απόφαση για την επέκταση της σύμβασης της ΚΑΣΤΑΤ (εταιρείας του αδελφού του Πέτρου Τατούλη) για το έργο Γέφυρα ΚΟΥΜΠΙΛΑ – ΛΟΥΛΟΥΔΙ, που έπεσε πριν ενάμιση μήνα.

Η πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής κ. Ντίνα Νικολάκου απουσίαζε ενώ δεν το συνηθίζει. Η απόφαση φυσικά και ήταν θετική -κατά πλειοψηφία- με μειοψηφήσαντα τον σύμβουλο της παράταξης Τατούλη κ. Ντάνο.

Πριν πάμε στην ανάλυση της διαπλοκής και των πλοκαμιών της, θα θυμίσουμε πως ο περιφερειάρχης είχε δηλώσει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στην επί τόπου αυτοψία του, πως θα οριζόταν επιτροπή πραγματογνωμόνων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία και θα έβγαζε πόρισμα μετά από την έρευνα των αιτίων, για να αποδοθούν οι ευθύνες.
Αυτό δεν έγινε ποτέ!

Και σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, δεν μπορεί να προωθηθεί τέτοιο θέμα σε συζήτηση και λήψη απόφασης χωρίς πραγματογνωμοσύνη (Νόμος 1418/1984 περί επεκτάσεων συμβάσεων έργων).

Συνέβη λοιπόν το εξής τραγελαφικό.
ΔΕΝ συστάθηκε επιτροπή.
ΔΕΝ έγινε πραγματογνωμοσύνη.
ΔΕΝ βγήκε πόρισμα για τον καταλογισμό ευθυνών και ανάδειξη υπευθύνων.
Αλλά... κλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αίτημα της κατασκευάστριας εταιρείας!

Στην Οικονομική Επιτροπή προσκομίστηκε εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων-δομών - Περιβάλλοντος, κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΑΚΟΥ και του προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, κ. ΣΚΟΥΡΑ, στην οποία τόνιζαν πως, εάν υπάρξει αναθεώρηση του έργου, θα είναι με επιβάρυνση των αναδόχων!

Ο Διευθυντής τεχνικών έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. εισηγήθηκε αντίθετα προς τους προηγούμενους, την δίμηνη παράταση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα της κατασκευάστριας εταιρείας! Και... ζήτησαν συμπληρωματική πίστωση 1.400.000 ευρώ!!!

Άπαντες οι προαναφερθέντες έχουν παραβιάσει το Νόμο 1418/1984, όπου ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι διαδικασίες των παρατάσεων και επεκτάσεων των συμβάσεων δημοσίων έργων.
Η νόμιμη διαδικασία προβλέπει την σύσταση 3-5μελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων από τον κ. Κωστόγιαννη Γ. και μετά το πόρισμα της επιτροπής ακολουθούν οι αποφάσεις για παράταση ή όχι , αλλά κυρίως αποφασίζεται η υπαιτιότητα της ζημιάς και η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ του αναδόχου. Κάτι που με πολύ προκλητικό τρόπο εδώ το απέφυγαν κι έβγαλαν "λάδι" τον αδελφό του ….αδελφού Πέτρου.

Οι εισηγήσεις και του κ. Παπαϊωάννου και του κ. Σκούρα, είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, διότι αποφεύγουν να αποδώσουν ευθύνες. Ή έχει ευθύνη η κατασκευάστρια εταιρεία του έργου, για τη ζημιά, οπότε επιβάλλεται η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ, ή δεν έχει. Αυτοί ανέφεραν την πιθανότητα αναθεώρησης ως στοιχείο πιθανής υπαιτιότητας και ρήτρας!

Για να δούμε όμως πώς γίνονται όλες αυτές οι ...ντρίμπλες, πρέπει να κατανοήσουμε την εσωτερική πλεκτάνη που έχει υφάνει ο κυρ Πέτρος και τυλίγει όλες τις υποθέσεις και τις επεξεργάζεται, προς όφελος των δικών του εργολάβων.

Λοιπόν...
Στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι, όπως προείπαμε, ο κ. Κωστόγιαννης Γ. για τον οποίο εκκρεμεί στην Εισαγγελία Σπάρτης ποινικό δικαστήριο, μετά από απόδοση δόλου από τον κ. Ρακιντζή, για τον Περιφερειακό δρόμο Σπάρτης ΣΚΟΥΡΑ –ΠΥΡΙ που δεν κατασκευάστηκε ποτέ, ενώ εκταμιεύθηκαν ΟΛΑ τα χρήματα του προϋπολογισμού του έργου…

Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων-δομών - Περιβάλλοντος, προϊστάμενος είναι ο κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΚΟΣ -επομένως υφιστάμενος του Κωστόγιαννη.
Με απόφαση Τατούλη έχει οριστεί, από την αρχή της θητείας του, ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ως Αναπληρωτής Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου...
Δηλαδή... προϊστάμενος του προϊσταμένου του Κωστόγιαννη, αλλά και ...του εαυτού του!

Αυτό ερμηνεύεται ως εξής στην περίπτωσή μας :
Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, θα συντάξει ΑΠΕ και συμπληρωματική πίστωση του έργου ως προϊστάμενος τμήματος.
Θα την στείλει στον ….προϊστάμενό του, Διευθυντή Τεχνικών Έργων, κ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.
Ο ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ θα την στείλει στον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, κ. ΣΚΟΥΡΑ, και θα πάρει προέγκριση.
Ο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ θα φέρει το ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ (ΑΠΕ και συμπληρωματική πίστωση) στο Τεχνικό Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο, να αποφασίσει για την έγκριση της πίστωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως:
Πρόεδρος ΤΟΥ Τεχνικού Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ο ...ίδιος ο κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΚΟΣ, που θα πάρει απόφαση για την δική του εισήγηση, άρα ...Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!!!
Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ έχει ορίσει, με απόφασή του, τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΑΚΟ, ως Πρόεδρο του Τ.Π.Σ.
Οπότε το μπλοκάρισμα είναι βέβαιο σε κάθε περίπτωση.

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ.

Για τον Υπουργό Εσωτερικών δεν λέμε κουβέντα, αφού ήταν ...πρώτη μούρη στη φιέστα του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Cοsta Navarino στην Πύλο, που ...άρμεξε από τα ΕΣΠΑ 150 χιλιάδες ευρώ, υπέρ της αγίας οικογένειας των αρπακτικών του Πέτρου.

Κίνηση Ελευθέρων Αρκάδων

www.diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν έχει στείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ απόφαση για έγκριση νομιμότητας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, δεν έχει στείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ απόφαση για έγκριση νομιμότητας στην αρμόδια υπηρεσία, εδώ και 6 μήνες! Κι όμως, η έγκριση νομιμότητας είναι υποχρεωτική και η νομοθεσία προβλέπει ΠΟΙΝΕΣ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης! Ακούει κανείς; Κύριε Εισαγγελέα;
Στην φωτογραφία, το εν λόγω έγγραφο (πάντοτε έχουμε στοιχεία για όσα γράφουμε).

 Κίνηση Ελευθέρων Αρκάδων

www.diulistirio.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα.... »

....